Ваше ФИО, именуемый(ая) в дальнейшем заказчик, с одной стороны и Муканова Алиса Сергеевна, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п.1.2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.
1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:
1.2.1 Разработать сайт Заказчика на платформе Tilda.ccTaplink в соответствии с техническим заданием, предоставленным Заказчиком. Спецификация видов и объемов работ указана в Приложении №1 к настоящему договору.
2. Сумма договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет 0000,00 (Нольнольноль тысяч рублей 00 копеек). В связи с применением Исполнителем системы НПД (налога непрофессиональный доход) НДС к оплате Заказчику не предъявляется.
2.2. Оплата работ производится в следующем порядке:
2.2.1. При подписании настоящего Договора Заказчик в течении 3 (трех) рабочих дней вносит предоплату в размере 50% от стоимости работ, указанной в п. 2.1.
2.2.2. Оставшуюся часть 50% стоимости работ Заказчик оплачивает Исполнителю не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня после того, как итоговая версия макета сайта будет им согласована.
2.3. Оплата стоимости работ осуществляется в рублях путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя.
2.4. Обязательство Заказчика по оплате работ по настоящему Договору, а также днем оплаты считается день поступления на счет Исполнителя суммы в полном объеме.
2.5. В случае, если на любых этапах разработки сайта Стороны придут к соглашению о необходимости выполнении работ в объеме большем, чем согласовано в Приложении 1 и техническом задании, объем этих работ, их стоимость, порядок оплаты и сроки выполнения будут согласованы в дополнительном соглашении к настоящему Договору.
2.6. В стоимость услуг по настоящему Договору не входит бюджет рекламной кампании, стоимость фото и видеосъемки, сканирования изображений, разработка фирменного стиля, логотипа или покупка шрифтов, перевод текстов и копирайтинг, обработка аудио и видео контента, разработка калькулятора, виджетов и любых других функциональных элементов сайта, которые не были согласованы в Техническом задании.
3. Сроки, порядок выполнения и приемки работ.
3.1. Исполнитель приступает к выполнению работ по настоящему Договору в течение 3х (трех) рабочих дней с момента поступления на счет Исполнителя предоплаты в соответствии с п. 3.2.1 и получения от Заказчика электронной копии подписанного договора.
3.2. Разработка Исполнителем сайта Заказчика осуществляется в следующем порядке:
3.2.1. Анализ предлагаемых клиентом Заказчиком референсов
3.2.1.1. Анализ референсов составляется до 3х рабочих дней.
3.2.2. Дизайн-макет сайта.
3.2.2.1. Разрабатывается по пожеланиям Заказчика и соблюдении стилистики Исполнителя от 5 до 14 рабочих дней (в зависимости от оговоренных объемов - лендинг, многостраничный сайт, курс или интернет-магазин, точные сроки пишутся в приложении ниже). При форс мажорах Исполнитель обязуется предупредить Заказчика об этом.
3.2.2.2. При внесении Заказчиком корректив в дизайн-макет сайта, сроки его сдачи Исполнителем могут сдвигаться до 2 (двух) рабочих дней для каждого электронного письма (файла), содержащего корректировки.
3.3.2. Сборка сайта.
3.3.2.1. После того, как Заказчик подтверждает дизайн-макет сайта, Он вносит оставшуюся сумму стоимости работ по договору, указанную в п. 2.1.
3.3.2.1 Исполнитель приступает к сборке сайта на платформе Tilda.cc.Taplink в течение 3х (трех) рабочих дней с момента поступления на счет Исполнителя оплаты.
3.3.2.2. Исполнитель предоставляет Заказчику разработанную в соответствии с макетом первую версию сайта на тестовом сервере и домене в течении 8 (восьми) рабочих дней.
3.3.2.3. При внесении Заказчиком корректив в дизайн-сборку сайта, сроки его сдачи Исполнителем могут сдвигаться до 2 (двух) рабочих дней для каждого электронного письма, содержащего корректировки.
3.3.2.4. Заказчик по электронной почте обязан прислать корректировки в дизайн-сборку сайта в течении 1-2 (одного-двух) рабочих дней с момента его предоставления Исполнителем.
3.3.2.5. Заказчик обязан проверить работоспособность тестовой версии сайта и согласовать ее по электронной почте в течении 1-2 (одного-двух) рабочих дней.
3.3.2.6. В течении 1 (одного) рабочего дня после согласования работоспособности тестовой версии сайта Заказчиком, Исполнитель обязуется разместить согласованную версию сайта на аккаунте Tilda.ccTaplink на аккаунте Заказчика.
3.4. В случае задержки Заказчиком любого этапа выполнения работ общие сроки выполнения работ по договору увеличиваются на время задержки.
4. Обязанности Сторон.
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Своевременно оплачивать работу Исполнителя на условиях настоящего Договора.
4.1.2. Предоставлять полную и соответствующую действительности информацию касательно предмета настоящего Договора.
4.1.3. Предоставить представителям Исполнителя возможность проведения кратких опросов ответственных сотрудников Заказчика для определения потребностей бизнеса Заказчика и определения задач сайта.
4.1.4. Соблюдать сроки разработки сайта со стороны Заказчика, указанные в разделе 4.2. настоящего Договора.
4.1.5. Если сайт планируется разместить на аккаунте Заказчика, предоставить Исполнителю доступ к аккаунту TaplinkTilda.cc для последующего размещения на нем готового сайта. Также исполнитель может самостоятельно зарегистрировать аккаунт для Заказчика, по просьбе Заказчика.
4.1.6. Своевременно осуществлять приемку оказанных Исполнителем услуг.
4.1.7. На разработанном сайте Заказчик обязуется ссылаться на Исполнителя путем проставления видимой гипертекстовой ссылки «Создание сайта под ключ» на весь срок действия (охраны) авторских прав, предусмотренный действующим законодательством РФ. Положение на странице сайта гипертекстовой ссылки определяется по соглашению Сторон.
4.1.8. Все пожелания и рекламации по сотрудничеству в рамках настоящего договора отправлять на почту mukanovasactually@gmail.com
4.1.9. Обязуется отвечать на каждое сообщение в течение 3х (трех) дней.
4.1.10. После того, как Исполнитель отправил результат выполненных работ, Заказчик обязан в течение 5-ти дней либо принять, либо мотивированно отказаться от приема работ. Если заказчик не отвечает в течение указанного срока - работа считается полностью выполненной (и стоимость работ не возвращается при желании заказчика расторгнуть договор).
4.2. Исполнитель обязуется:
4.2.1. Оказать работы в соответствии с перечнем услуг, оговоренным в Приложении 1 к настоящему договору.
4.2.2. Создать рабочую команду для успешного выполнения работ по настоящему Договору, а также назначить ответственных лиц, если это необходимо.
4.2.3. Оказать содействие в составлении Технического задания, и подборе Информационных материалов для наполнения сайта.
4.2.4. Своевременно выполнить работы по созданию сайта в соответствии с утвержденным Заказчиком Техническим заданием.
4.2.5. Предоставлять Заказчику возможность промежуточного ознакомления с результатами работы для контроля соблюдения сроков выполненных работ.
4.2.6. Осуществлять доработку сайта в случае вынесения Заказчиком обоснованных замечаний, но в пределах функционального описания, утвержденного прототипа и сборки сайта - не более 2 (двух) раз на бесплатной основе (2 пакета правок - 1 правка должна прийти единовременным текстовым файлом).
С 3-го файла правок назначается оплата за техническое задание по доработке дизайн-макета/дизайн-сборки.
Под этапами подразумевается: 1- Оформление текста, 2- Дизайн-макет, 3- Верстка.
4.2.7. Разработать сайт с вертикальной длинной необходимой Заказчику, но не более 20 000 (двадцати тысяч) пикселей.
4.2.8. После финальной приемки Заказчиком, перенести разработанный сайт на аккаунт Tilda.cc aplink заказчика.
4.2.9. При одобрении этапа правки этого этапа далее осуществляются на платной основе. Пример: При одобрении прототипа (текста) и начала работы над дизайн-макетом, правки в текст невозможны на бесплатной основе, так как это влияет на структуру, сетку и дизайн в целом.
5. Авторские и другие права.
5.1. Все имущественные права на дизайн, тексты, аккаунты и html-код созданного сайта до полной оплаты выполненных Исполнителем работ, принадлежат Исполнителю.
5.2. Все имущественные права на дизайн, тексты, аккаунты и html-код созданного сайта после полной оплаты выполненных Исполнителем работ, принадлежат Заказчику.
5.3. После завершения работ и публикации Заказчиком результатов работ, Исполнитель имеет право публиковать информацию о произведенных работах, не являющуюся конфиденциальной информацией Заказчика, а также публиковать результаты работ в качестве образца своей деятельности, без уведомления об этом Заказчика.
5.4. Исполнитель имеет право отказать Заказчику в запросе пообщаться лично с дизайнерами, верстальщиками, программистами, если таковые были привлечены к работе, так как запрос нарушает политику конфиденциальности компании.
6. Срок действия договора.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его отправления уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения всех обязательств обеими Сторонами.
6.2. Одностороннее расторжение Договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7. Ответственность сторон и разрешение споров.
7.1. Исполнитель, без согласования с Заказчиком вправе привлечь третьих лиц, в качестве технических специалистов для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором. В данном случае вся ответственность за качество выполняемых работ и соблюдением сроков остается за Исполнителем.
7.2. Заказчик несет юридическую, материальную и любую иную ответственность за содержание, качество и соответствие действующему законодательству информации, переданной Подрядчику для размещения на сайте.
7.3. В случае отказа от работ по настоящему Договору по инициативе Заказчика, на любом этапе их выполнения, внесенная предоплата Исполнителем не возвращается.
7.4. Заказчик принимает на себя всю ответственность за то, что предоставленные им Подрядчику по настоящему Договору материалы (текстовые, фото и видео) не нарушают авторских и исключительных имущественных прав третьих лиц. Все вопросы, касающиеся взаимодействия с указанными третьими лицами, включая авторов материалов, решаются Заказчиком самостоятельно.
7.5. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. Стороны предусматривают обязательный претензионный порядок разрешения споров. Сторона, получившая мотивированную претензию, обязана рассмотреть ее и направить ответ в течение 5-ти рабочих дней. При не достижении согласия между Сторонами спор разрешается в Арбитражном суде Воронежской области.
7.6. При нарушении Исполнителем сроков оказания услуг Исполнитель обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере 1% стоимости услуг за каждый день просрочки.
7.7. При нарушении Заказчиком сроков оплаты услуг Заказчик обязуется уплатить Исполнителю неустойку в размере 1% стоимости услуг за каждый день просрочки.
8. Действие обстоятельств непреодолимой силы
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе: объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
8.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.
9. Заключительные положения.
9.1. С момента подписания настоящего Договора все предварительные договоренности Сторон о предмете настоящего Договора, достигнутые до его подписания, теряют силу.
9.2. Все официальные документы (в том числе уведомления Сторон), связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 10 настоящего Договора, либо курьером с вручением адресату под расписку. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты.
9.3. После размещения сайта на хостинге Заказчика, последний обязан заменить все пользовательские пароли доступа к сайту на новые. В этом случае Исполнитель не несет ответственности
9.4. Стороны признают любую информацию, касающуюся заключения и содержания настоящего Договора, включая любые приложения и дополнения к нему, коммерческой тайной и обязуются строго сохранять конфиденциальный характер такой информации, не разглашая ее третьим лицам без предварительного письменного на то согласия другой Стороны, за исключение определенных законом. Указанное положение не относиться к общеизвестной или общедоступной информации.
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой Стороны.
9.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
